Ранее заказчик отказал в выплате, поскольку работы не предусмотрены заданием к контракту.
Ранее заказчик отказал в выплате, поскольку работы не предусмотрены заданием к контракту.
Ранее в Арбитражный суд Амурской области обратилось ООО "Сервер" с заявлением к муниципальному предприятию "Городское управление капитального строительства". Истец намеревался взыскать задолженность за выполнение дополнительных строительно-монтажных работ - 4 005 739,20 рублей.
Между сторонами был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта инженерных сетей в Благовещенске на улице Ленина от Шевченко до Мухина и от Театральной до Шимановского. Его цена составила 255 513 142,60 рубля.
При разработке грунта траншеи водопровода и теплотрассы выяснилось, что имеется высокий уровень грунтовых вод, который не позволяет производить работы. Уведомление о приостановке и невозможности продолжать работы незамедлительно направили в адрес заказчика.
7 июня 2021 года представителями ГУКС и подрядчика произведен выезд к месту выполнения работ на участок от Мухина до Шевченко. Комиссией сделано заключение о необходимости понижения уровня воды путем устройства водопонижающих скважин.
Проведение дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, было согласовано заказчиком. Подрядчик понес дополнительные расходы на указанную в иске сумму. Однако, после направления документов на приемку и оплату выполненных работ, организация получила отказ. Заказчик сослался на то, что эти работы не предусмотрены техническим заданием к муниципальному контракту.
Суд принял решение взыскать с муниципального учреждения в пользу ООО "Сервер" задолженность за дополнительные строительно-монтажные работы - 4 005 739,20 рублей, а также расходы по уплате госпошлины - 43 029 рублей.
Информация Арбитражного суда Амурской области, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
